27.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。-鲁班宝

您现在位置：鲁班测评> 建设工程> 国家考试> 一级建造师> 一建法规> 浏览试题

[单选题]27.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。

A先予执行

B查封

C扣押

D录像

收藏查看答案

相关题目

热门试题

1. 100.根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。
2. 611.按照国家标准《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB／T 13861—2009，危险源可以分为人的因素.物的因素.环境因素和( )。
3. （一）背景资料某群体工程，主楼主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800㎡，现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF—2012—0202）签订了施工合同和监理合同。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。事件二：某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。事件三：施工过程中发生索赔事件如下：（1）由于项目功能调整变更设计，导致工作C中途出现停歇，持续时间比原计划超出2个月，造成施工人员窝工损失13．6万元/月×2月=27．2万元；（2）当地发生百年一遇暴雨引发泥石流，导致工作E停工、清理恢复施工共用3个月，造成施工设备损失费用8．2万元、清理和修复过程费用24．5万元。针对上述（1）、（2）事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔，27．2万元、32．7万元的费用索赔（所有事项均与实际相符）。事件四：某单体工程会议室主梁跨度为10．5m，截面尺寸（b×h）为450mm×900mm。施工单位按规定编制了模板工程专项方案。
4. 66.运输合同的法律规定
5. 18. 低压聚乙烯,abs(工程塑料)安全帽可以用热水浸泡清洗。

热门试卷